Договор на выполнение работ по ремонту оборудования представляет собой частный случай договора подряда. Основным нормативным актом, регламентирующим этот вид договора, является Гражданский Кодекс РФ.
Соответственно, в тех случаях, если какое-либо право или обязанность Стороны этого соглашения прямо не закреплено в его тексте, Сторонам необходимо руководствоваться правилами, установленным в указанном Кодексе.
Образец договора на ремонт оборудования можно скачать в конце данной страницы.
Каждая ситуация индивидуальна ! Если по какой-либо причине размещенный здесь Образец договора не подходит под Вашу ситуацию, обращайтесь к юристу сайта, который «Онлайн» составит Договор с подходящими конкретно Вам условиями.
Что должно быть указано в договоре на ремонт оборудования ?
С точки зрения закона, для рассматриваемого вида договора важных условий, при отсутствии коих он будет признан не заключённым, всего два:
1)Описание самих работ по ремонту, которые должны быть выполнены;
2)Срок выполнения предусмотренных договором работ.
В договоре на ремонт оборудования так же целесообразно указать:
- стоимость выполняемых работ и сроки их оплаты;
- сроки выполнения отдельных этапов работ, там, где это применимо;
- установить место выполнения работ (особенно актуальным данное условие является, когда договор заключен на ремонт громоздкого промышленного оборудования).
Так же рекомендуется установить ответственность за нарушение своих обязательств. В первую очередь за нарушение соответственно сроков выполняемых по договору на ремонт оборудования работ и сроков их оплаты, так как на практике просрочка выполнения указанных обязанностей являются самыми распространёнными нарушениями.
Может быть полезным:
ОБРАЗЕЦ Договора на ремонт оборудования:
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на ремонт оборудования
г.Самара 20 апреля 2022г
ООО «Производственный хладокомбинат №19», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Самохвалова Петра Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
АО «Промышленный ремонт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ищенко Тимофея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Исполнитель по настоящему договору обязуется выполнить работы по ремонту промышленного оборудования, а именно:
- Агрегат холодильный OM-FP-SM-10.0Z в количестве: 1 (одна) единица;
- Шкаф холодильный Polair CM114-G в количестве: 3 (три) единицы;
- Модуль поворотный МП-45Т внешний, 45 градусов: 1 (одна) единица.
1.2. Заказчик в соответствии с настоящим договором обязуется выполненные работы принимать и оплачивать.
2. Порядок выполнения работ
2.1. Работы по ремонту оборудования выполняются на территории Заказчика в месте нахождения ремонтируемого оборудования: 443022, Россия, Самарская область, г.САМАРА, проезд МАЛЬЦЕВА, дом 19
2.2. Работы выполняются в течение 4 (четырёх) дней с даты их оплаты. Исполнитель может не начинать выполнение работ по Договору до поступления суммы предоплаты на его счет.
2.3. По факту окончания работ сторонами подписывается Акт об исполнении обязательств, принимаемых на себя по настоящему договору Исполнителем по согласованной сторонами форме.
3. Порядок расчетов за работу
3.1. Итоговая цена работ составляет 205 900,00 (Двести пять тысяч девятьсот рублей 00 копеек), без НДС (20%).
3.2. Расчет Сторонами производится в следующей форме: предварительную оплату в размере 100% стоимости работ по ремонту оборудования Заказчик перечисляет на банковский счет Исполнителя, на основании выставленного счета.
4. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров.
4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ более чем на 3 (Три) дня, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от такой суммы. Начисление неустойки начинается с четвёртого дня просрочки. В указанном случае кредитор имеет право взыскать с должника только неустойку в соответствующей сумме, при этом взыскание убытков исключается.
4.2. За нарушение Исполнителем установленного срока выполнения работ более чем на 3 (три) рабочих дня Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,2% (две десятых процента) от стоимости просроченных работ, но не более 10% от такой стоимости. Начисление неустойки начинается с четвёртого дня просрочки. В указанном случае кредитор имеет право взыскать с должника только неустойку в соответствующей сумме, при этом взыскание убытков исключается.
4.3. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате нарушения договора другой стороной, вправе требовать возмещения причиненного ей этой стороной реального ущерба. Упущенная выгода любого вида возмещению не подлежит.
4.4.Размер ответственности сторон в связи с выполнением работ по настоящему договору, в
любом случае не превысит 50% стоимости работ по настоящему договору. Положения настоящего пункта не применяются в следующих случаях:
- в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг (п.4.1.);
- в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (п.4.2.).
В перечисленных в предыдущем абзаце случаях кредитор имеет право взыскать с должника только неустойку в размере, Установленном п. 4.1.-4.2. настоящего договора. Взыскание убытков исключается.
4.5. Все споры, возникающие из настоящего договора, либо в связи с ним, должны передаваться на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца, с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка решения споров. Срок ответа на претензию не более 15 календарных дней с момента ее получения.
4.6. При привлечении Исполнителем третьих лиц для выполнения Договора, Исполнитель обязан согласование привлечения таких лиц с Заказчиком.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами при условии скрепления печатями обеих сторон и действует до момента исполнения обязательств и подписания акта об исполнении обязательств Исполнителем и Заказчиком по настоящему договору.
5.3 Обмен документами по Договору может осуществляться путём их личного вручения друг другу, почтовым отправлением или посредством электронной почты по нижеуказанным адресам:
а) в адрес Заказчика: vplazma-izao@mail.ru
б) в адрес Исполнителя: sds.rus@resab.com
Исполнитель: АО «Промышленный ремонт», адрес: 443000, г. Самара, ул. Кабельная, д.822, Литера Б
ИНН: 008035172; ОГРН: 09986313041277
Р/сч.: ______________________________________________________________________Банк:______________________
Заказчик: ООО «Производственный хладокомбинат №19», 446000, г. Новокуйбышевск, ул, Корабельная, 29 корп.10
ИНН 0018151299; ОГРН 0022222222
Расчетный счет: 00002810354400099999; Банк: ПСБ ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО)
БИК: 003601607; Корр. счет: 30101810200000000000.
Заказчик:
Директор ООО «Производственный хладокомбинат №19» ___________________Самохвалова П. С.
Исполнитель: Генеральный директор
АО «Промышленный ремонт» ___________________ Ищенко Т.К.