Договор на выполнение ремонтных работ является вариацией договора подряда и регламентируется Гражданским Кодексом РФ. В случаях, когда права или обязанности сторон не определены явно в тексте соглашения, сторонам следует руководствоваться правилами, установленными в Кодексе.
Важными условиями для заключения такого договора являются:
- Описание работ, которые должны быть выполнены в процессе ремонта;
- Срок выполнения работ, предусмотренных договором.
- Также рекомендуется указать в договоре ремонтных работ следующие моменты:
Стоимость работ и сроки оплаты; - Сроки выполнения отдельных этапов работ, при необходимости;
- Место, где будут проводиться работы (особенно важно при ремонте крупного промышленного оборудования);
Установление ответственности за нарушение обязательств, в первую очередь за просрочку выполнения работ или оплаты, так как это наиболее распространенные нарушения.
Вы можете скопировать образец договора на проведение ремонтных работ далее. При внесении соответствующих корректировок, приведённый шаблон может быть применён для выполнения ремонтных работ как движимого, так и недвижимого имущества – жилых и нежилых помещений, зданий, техники и т.п.
Другие формы соглашений:
Образец Договора подряда на выполнение ремонтных работ
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на проведение ремонтных работ
г.Ярославль 27 сентября 2023г
ООО «Хлебозавод «Ярославский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бондарева Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
ООО «Ремонтник №1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Тимофеева Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту двух нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. _.
1.2. Площадь помещений, подлежащих ремонту, составляет 36 (тридцать шесть) и 41 (сорок один) квадратных метров соответственно.
1.3. Ремонтные работы, которые будут выполнены в рамках данного соглашения, включают:
• отделку стен декоративной штукатуркой;
• окраску потолка;
• замену полового покрытия. Более подробный объем и наименование работ указаны в калькуляции (смете), которая является приложением к настоящему договору.
1.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы и произвести оплату в соответствии с настоящим договором.
2. Ход выполнения ремонтных работ
2.1. Работы по ремонту будут выполняться на территории Заказчика.
2.2. Работы должны быть выполнены в течение 4 (четырех) дней с даты оплаты. Исполнитель может начать выполнение работ только после получения предоплаты на свой счет.
2.3. По окончании работ стороны подписывают Акт об исполнении обязательств, который должен быть оформлен в согласованной форме.
3. Порядок расчетов за работы
3.1. Общая стоимость работ составляет 2 240 500,00 (Два миллиона двести сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
3.2. Подробная стоимость каждого вида работ указана в Калькуляции или смете.
3.3. Расчет между сторонами производится следующим образом:
• предоплата в размере 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости, указанной в пункте 3.1. договора, должна быть произведена Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего договора;
• окончательный платеж в размере 75% (семьдесят пять процентов) от общей стоимости договора должен быть перечислен Заказчиком Исполнителю в течение 14 (четырнадцати) дней с даты приемки выполненных работ.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае, если Заказчик нарушает сроки оплаты работ более чем на 3 (три) дня, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку. Размер неустойки составляет 0,2% (две десятых процента) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от такой суммы. Начисление неустойки начинается с четвёртого дня просрочки. В этом случае кредитор имеет право требовать только неустойку в соответствующей сумме, а взыскание убытков исключается.
4.2. Если Исполнитель нарушает установленный срок выполнения работ более чем на 3 (три) рабочих дня, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку. Размер неустойки составляет 0,2% (две десятых процента) от стоимости просроченных работ, но не более 10% от такой стоимости. Начисление неустойки начинается с четвёртого дня просрочки. В этом случае кредитор имеет право требовать только неустойку в соответствующей сумме, а взыскание убытков исключается.
4.3. Сторона договора, которой были причинены убытки в результате нарушения другой стороной договора, имеет право требовать возмещения реального ущерба, который был причинен ей этой стороной. При этом, упущенная выгода не подлежит возмещению.
4.4. Все споры, связанные с настоящим договором, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца, с предварительным соблюдением досудебного претензионного порядка решения споров. Сторона должна ответить на претензию в течение 15 календарных дней с момента ее получения.
4.5. Если Исполнитель привлекает третьих лиц для выполнения Договора, он должен согласовать это с Заказчиком.
5. Прочие условия
5.1. Данное соглашение обретает законную силу с момента подписания обеими сторонами при условии скрепления печатями обеих сторон и действует до момента исполнения обязательств и подписания акта об исполнении обязательств Исполнителем и Заказчиком по настоящему договору.
5.2. Обмен документами по Договору может осуществляться путём их личного вручения друг другу либо путём почтовых отправлений.
5.3.Электронным адресом Заказчика является: email : hlebzavod 17@ rambler .ru/
5.4. Электронным адресом Исполнителя является: email: otdelkaass @ mail.ru
Исполнитель: ООО «Ремонтник №1», адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ленинская, д._____, Литера А
ИНН: 00011133; ОГРН: 09277000000
Р/ сч.: ______________________________________________________________________
Заказчик: ООО «Хлебозавод «Ярославский», г. Ярославль, ул.Чайковского, д.___.
ИНН 1299012; ОГРН 244466777
Расчетный счет: ________________; Банк: ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО)
Заказчик:
Директор ООО «Хлебозавод «Ярославский» ___________________ Бондарев А.В.
Исполнитель:
Директор ООО «Ремонтник №1» ___________________ Тимофеев В.Н.